供电的合同

供电的合同

随着人们对法律的了解日益加深，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同也是非常有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编收集整理的供电的合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

甲方：

乙方：

因工程需要，乙方需从甲方处接引380V低压电力至施工点，为明确双方责任，经协商，达成如下一致：

一、电力接入点：

中国石油富平梅家坪加油站东侧210国道旁低压电线杆。

二、电力计量及电费清付：

乙方负责在接入点处安装电箱，箱内包括电力计量表及漏电保护器；电费经双方抄清电表度数后按月清付（甲方为乙方提供电力部门出具的发票复印件）；电价经双方协商后为1.2元/Kwh。

三、权力及责任：

1，甲方：甲方负责为乙方提供安全、稳定的电力；并负责为乙方进行在电力使用中外围协调的一切事务。

2，乙方：乙方确保安全用电，配备足够的.电力安全设施，以确保在乙方线路及设备使用发生故障时不影响甲方的正常安全用电。

四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同经双方签字后生效，至乙方完工、付清甲方电费且拆除所有电力设施后失效。

五、未尽事宜，双方协商解决。

甲方：_______

乙方：_______

_______年______月______日

______年______月______日

供方：________

需方：________

签订时间：______________

供需双方经充分协商，需方向供方采购以下设备用于____________供电工程，具体条款如下：

一、规格型号、厂家、单位、数量、金额

产品名称_____________

型号____________

单位_____________

数量____________

金额(元)_________

总价(元)___________

合计金额人民币(含税)：￥___________元

二、质量要求、技术标准

产品按图纸、技术协议和相关国家标准执行，产品出厂前，均按国家规定的检测规程进行出厂试验，可以提供产品质量检验证明和产品合格证书。

三、交货时间、地点、方式

1、交货时间：本合同设备自签订合同且供方收到定金之日起_________天生产制造完成。

2、交货地点：需方工地安装地点，具体地点为________ 。

3、运输方式及费用承担：____________。

四、供方对质量负责的条件和期限

正常使用情况下，自供方交货之日起，按国标产品质量免费三包(包修、包换、包退)_______个月。

五、标的物所有权

标的物所有权自付清全部货款起转移，如需方未履行支付价款义务的标的物属供方所有;但货物到达需方工地卸车后，货物的`安全风险由需方负责。

六、产品变更：合同签订后，需方对原设计图纸要求有变更的，或对产品规格型号、技术标准等有变更的，应及时通知供方，因变更给供方增加的材料、工时、及损耗等费用经双方协商并签字盖章确认后作为本合同的补充协议，所增加的金额由需方按本合同付款条款支付给供方，同时交货时间应当顺延。

七、检验标准

由当地供电局按附后图纸和中国南方电网标准检验。

八、随机备品、配件工具数量及供应方法：按国标及出厂证明配齐。

九、结算方式及期限:发货前付清全款。

十、违约责任:如供方未能按时交货(因不可抗因素及需方未按合同付款的情况除外)，造成需方未能正常送电的，迟交货的自合同约定交货之日起至实际到货之日止，每延误一天，供方按需方已付款的千分之______支付违约金给需方;需方没按合同约定付款的，每延误一天则应按应付未付货款的千分之_____支付违约金给供方。

十一、本合同如有不尽事宜，双方协商解决，在履行中发生争议，可向供方所在地人民法院起诉。

十二、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章后生效。

供方(签字盖章):___________

电话：__________

签订日期：_______年_____月______日

需方(签字盖章)：___________

电话：__________

签订日期：_______年_____月______日

合同编号：

XX小区送电工程建设协议书

工程名称： XX小区二期送电工程 建设单位：XX开发有限公司

实施单位：

签订日期：

兹因建设需要，甲乙双方就本合同所列供电工程的办理业务，为经双方自愿，协商一致，签定本合同，并共同履行。

合同双方当事人：

建设单位:XX有限公司（以下简称甲方）

法定代表人（签章）： 联系电话：

委托代理人（签章）： 联系电话：

实施单位:（以下简称乙方）

负责人（签章）：

委托代理人（签章）： 联系电话：

第一条：乙方承担的送电工程建设任务

工程名称：XX送电工程

工程地址：XXXXXXX

工程竣工后按实际面积计算，费用进行相应增减。

第二条：甲乙双方责任

甲方责任如下：

（一）甲方负责按照供电部门审定的设计图纸建设小区配电室、箱变的土建房屋、基础、小区红线内电力土建管线、桥架、楼内通道的建设。

（二）依据供电部门提供的高压供电方案配合乙方到规划部门办理路由批复手续。

乙方责任如下：

（一）居民住宅：从供电线路（或变电站、开闭站的电缆接头）至居民表计以上的所有供配电设施。

（二）公建设施：从供电线路至计量点以上的所有供配电设施。

（三）送电工程费包括以上两条供配电设施的前期、设计、材料和设备购置、安装、调试等费用。

（四）乙方在施工过程的安全由乙方负责。

第三条：合同金额及付款方式

经双方商议，合同总金额为人民币 XXX元，大写肆佰陆拾陆万元整。（甲方前期购买的变压器等装臵费用150万元，施工建设完工后资产无偿移交给供电部门。）

甲方先交伍拾万元做为前期费用。

如甲方交款逾期则工程送电日期顺延。

第四条：规划、设计变更 ……此处隐藏20722个字……、现场脏乱造成的一切损失及各种罚款;

按时提交各种报表、施工记录表格、完整的原始技术经济资料，并及时递交甲方指定人员签收保管，配合甲方办理交工验收;

做好劳务作业现场场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方应无条件修复，并自行承担因此引起的一切经济损失和各种罚款;

乙方应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行劳务作业，采取安全防护措施。在作业过程中，如发生人员、电力和机械事故，则所有责任和全部费用均由乙方承担;

须服从甲方和甲方转发的发包人及工程师的指令;

乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及甲方项目经理部名称对外进行经济活动。乙方在劳务作业时若发生劳动、租赁、买卖等合同债务、侵权责任，一律由乙方履行和承担责任;

乙方自行解决劳务作业人员食宿、乙方到位资金必须优先支付人员工资。如果施工过程中及完工后，由于乙方未按时支付乙方劳务作业人员的劳务报酬所发生的纠纷，甲方有权督促乙方按时支付劳务报酬;如乙方无正当理由拒付劳务报酬的，甲方将按照相关规定代付相关劳务报酬;发生纠纷对甲方造成的损失由乙方承担;发生纠纷代付的费用及造成的损失费用甲方从乙方的质量保证金中扣回。

第七条 、材料、水、电供应和机械设备使用说明

甲方及时组织供应质量合格的预应力管桩和桩尖至工地，乙方施工中需用其它材料由乙方自行采购，但质量必须合格。

本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内，其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。

第八条、劳务作业验收

乙方应严格按公路施工规范和甲方要求进行作业，要确保所完成劳务作业的质量，应符合本合同约定的质量标准。

由于乙方原因在质量检查中造成罚款或返工的全部费用均由乙方承担，并赔偿因此给甲方造成的损失，不包材料质量。

第九条、劳务作业变更

劳务作业中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前3天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的'相应图纸和说明，乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行变更;

因变更导致劳务报酬的增加由甲方承担，延误的工期，相应顺延;因变更减少劳务作业量，劳务报酬相应减少，工期相应调整;

劳务作业中，乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担;

因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加报酬。

第十条、劳务报酬的结算与支付

本工程劳务作业无预付款，根据乙方劳务作业进度情况支付劳务报酬，每月结算一次，支付结算价款的80%作为进度款，施工结束办理完竣工结算后支付至90%，其余10%为质量保证金。

每期结算(上月26日至本月25日)由乙方依据甲方和监理工程师验收签证的工程量列出已完工程量表交甲方工程技术、质检部门签认后交管理部。

甲方管理部门审核完毕后，报项目经理审批，同时乙方确认。财务部门依据结算单支付进度款，同时扣清应扣的有关款项。

全部工作完成并竣工验收合格(乙方上交了全部竣工资料，办理完竣工和退场手续，乙方向甲方提供施工综合总结)，经甲方认可后14天内，乙方首先向甲方递交完整的竣工结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，计算最终劳务报酬，乙方的结算报酬送到甲方时必须在10天内审核完给乙方，超出时间10天后按乙方的结算数为准，乙方确认后，甲方再将劳务报酬支付至最终结算价的90%，剩下10%作为工程质量保证金，余下的保证金验收后一个月内支付完给乙方。

第十一条、违约责任

当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

①甲方不支付乙方劳动报酬;

②甲方不履行合同义务的其他情况。

当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

①乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付￥1000元的违约金;

②乙方劳务作业质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付￥100元/根的违约金;

乙方不得将本合同范围内的劳务作业转包或分包给他人，否则乙方须承担违约责任，并赔偿甲方损失，甲方可以随时终止本合同履行。

一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。

第十二条、争议解决

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解，或和解、调解不成的，双方约定采用下列方式解决争议： ①向合同签约地点：中山市人民法院起诉。

发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果：

①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

②调解要求停止合同工作，且为双方接受;

③法院要求停止合同工作。

第十三条、不可抗力

不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理部，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施;

因不可抗力因素的影响而无法施工时，工期顺延，甲、乙双方各自承担自己的经济损失。

第十四条、合同解除

乙方劳务作业施工过程中，工程进度、质量、安全如不能满足合同要求，甲方可随时责令乙方退场，本合同即提前终止履行，由乙方承担自身施工不力造成的所有后果，甲方不承担乙方的任何责任、损失和费用补偿。

甲方与乙方协商一致，可以解除合同;

如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同;

乙方将其承包的全部劳务作业工程转包给他人或将承包的劳务作业工程分包的，甲方有权解除合同;

第十五条、合同终止

本合同自双方履行完合同全部义务，工程结束验收合格，质保期满且无质量问题后终止。

第十六条、合同份数

本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

第十七条、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同自乙方办理了履约担保且双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(必须有书面委托书)、加盖单位公章后生效。

第十八条、其它事宜

乙方与任何第三方签订的经济及其它合同协议等，甲方均不承担连带责任。

乙方应积极配合甲方做好塑形工作(如佩戴统一样式安全帽、着统一样式工作服、按要求安设标牌等)及迎接有关部门和领导检查工作。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日